○国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則
平成16年4月1日
細則第24号
目次
第1章 総則(第1条―第15条)
第2章 契約の締結(第16条―第21条)
第3章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)において発注する工事若しくは製造等の請負契約，物品の供給契約又は業務の委託契約については，国立大学法人東京工業大学会計規程(平成16年規程第1号。以下「会計規程」という。)，国立大学法人東京工業大学会計事務取扱細則(平成16年細則第1号。)及び国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第16号。以下「契約細則」という。)その他の諸規則又はこれらに基づく特別の定めによるほか，この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において「契約担当役」とは，会計規程第6条第1項第2号に規定する契約担当役をいい，「出納役」とは，同規程同条同項第3号に規定する出納役をいう。
(入札保証金の納付等の明示)
第3条 契約担当役は，一般競争入札のための公告をするときは，入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き，当該公告において，当該入札について入札保証金を納付すべきものであること及び当該入札保証金は契約の相手方(会計規程第35条の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取りかわしをしないときは，大学に帰属するものであることを明らかにしておかなければならない。
2 契約担当役は，入札保証金として納付させる担保が国債に関する法律(明治39年法律第34号)の規定により登録された国債又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録された地方債であるときは，競争加入者に当該登録された国債又は地方債について質権設定の登録手続きをさせ，かつ，登録済通知書又は登録済書を，入札保証金納付書に添付して，出納役へ提出させなければならない。
3 契約担当役は，入札保証金として納付させる担保が銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関に対する定期預金債権であるときは競争加入者に質権を設定させ，当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を入札保証金納付書に添付して，出納役へ提出させなければならない。
4 契約担当役は，入札保証金として納付させる担保が，銀行又は契約担当役が確実と認める金融機関の保証であるときは，競争加入者に当該保証を証する書面を入札保証金納付書に添付して，出納役へ提出させ，遅滞なく，当該保証をした銀行又は確実と認める金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
6 契約担当役は，前各項の規定による入札保証金及び入札保証金納付書等の提出があったときは，調査のうえ，競争加入者にこれを封書に入れ密封させ，かつ，その封皮に，入札保証金が現金であるときはその金額，入札保証金として納付させる担保が国債その他の有価証券等であるときは有価証券等の種類，有価証券の額面金額の種類ごとの枚数及び額面総額又は質権設定金額その他担保の種類に応じ必要な事項並びに競争加入者の氏名(法人の場合は，その名称又は商号)を明記させなければならない。
7 競争加入者は，保険会社との間に大学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだ場合には，当該契約に係る保険証券を契約担当役に提出しなければならない。
(入札保証金等の還付)
第5条 契約担当役は，一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)について入札保証金を納付させている場合において，競争入札が完結し契約の相手方が決定したときは，契約の相手方となるべき者以外の者に対しては即時にこれを還付し，契約の相手方となるべき者に対しては当該競争入札に係る契約書を取りかわした後(契約書を作成しないときは，契約事項の履行を開始した後)にこれを還付しなければならない。
(競争執行の日時及び場所)
第6条 契約担当役は，競争を執行する場合において，品質，性能等の同等性の立証をさせるため，技術審査を行うためその他必要と認めるときは，入札書の受領最終日時以降において合理的と認める日時を開札日時とすることができる。
(入札の執行)
第7条 契約担当役は，競争加入者に別紙第2号様式の入札書を提出させるときは，当該入札書を封書に入れ密封させ，かつ，その封皮に氏名(法人の場合は，その名称又は商号)を明記させ，当該封書を入札執行の場所に提出させなければならない。
(無効の入札書)
第8条 契約担当役は，あらかじめ，競争加入者に，契約細則第24条に該当する入札書があったときは，無効のものとしてこれを処理することを知らせておかなければならない。
(落札者の決定)
第9条 予定価格以内の価格で，最低の価格の有効入札をした者を落札者とする。ただし，契約担当役が特に必要と認めた場合は，この限りでない。
(契約内容に適合した履行がなされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の基準等)
第10条 契約担当役は，予定価格が1,000万円以上の工事又は製造その他についての請負契約について契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては，その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められる場合の基準は，次の各号の一に該当する場合とし，その場合にあっては最低価格の入札者を直ちに落札者としないものとする。
一 工事の請負契約については，競争入札ごとに予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で予定価格算出の基礎となった直接工事費，共通仮設費，現場管理費及び一般管理費等の額にそれぞれ契約担当役が定める割合を乗じて得た額の合計額を下回る入札価格であった場合
二 製造の請負契約については，予定価格算出の基礎となった直接材料費及び直接労賃を下回る入札価格であった場合
三 その他の請負契約については，予定価格算出の基礎となった直接物品費及び直接人件費を下回る入札価格であった場合
四 前各号の規定を適用することができないものについては，競争入札ごとに，工事の請負契約の場合においては10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で，製造その他の請負契約の場合においては2分の1から10分の8までの範囲内で契約担当役が定める割合を当該競争の予定価格に乗じて得た額を下回る入札価格であった場合
一 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について，入札者の取得したときの価格が当該工事又は製造その他の請負の入札時の価格より低廉なこと。
二 入札に付した工事又は製造その他の請負に充てる資材について，入札者が他の工事又は製造その他の請負に必要な資材と併せて購入することによりその価格が低廉となること。
三 入札に付した製造と同種の製造について，他から発注があって，これらの製造を同時に施行することができること。
四 契約の履行にあたり，入札者が有している技術及び資料等を利用することによりその価格が低廉となること。
五 入札に付した工事の施工場所又はその近くにおいて同種の工事を施工中又は施工済であって，当該工事に係る器材を転用することができること。
六 前各号に掲げるもののほか，契約担当役が認める特別の理由があること。
2 契約担当役は，前項各号の一に該当することにより入札価格が低廉となったものと認める場合には，契約の内容に適合した履行がなされるものと認めることができる。
(契約書の作成及び契約保証金の納付時期)
第12条 契約担当役は，競争入札を執行し，契約の相手方が決定したときは，契約の相手方として決定した日から7日以内(契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは合理的と認める期間)に，契約の相手方と契約書の取りかわしをし，及び第3項の規定により契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部を納めさせない場合を除き，契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。ただし，次の各号による場合は契約書の作成を省略できることとし，その場合においても，特に軽微な契約を除き，契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面(以下「請書等」という。)を徴するものとする。
一 別途定める資格を有する者による一般競争契約又は指名競争契約若しくは随意契約で，契約金額が500万円未満の場合
二 物品を売り払う場合において，買受人が代金を即納して物品を引き取るとき
三 第一号に規定するもの以外の随意契約について契約担当役が契約書を作成する必要がないと認める場合
2 契約担当役は，随意契約をする場合において，当該契約について契約書を作成するとき，又は契約保証金を納付させるときは，速やかに，契約の相手方と契約書の取りかわしをし，又は契約の相手方に契約保証金を納付させなければならない。
3 契約保証金の徴収を省略できる場合とは，次の各号による。
一 他の規程に基づき延納が認められる場合において，確実な担保が提供されるとき
二 その者が物品の売払代金を即納する場合
三 その他契約担当役が認める場合
(履行保証保険契約)
第14条 契約担当役は，契約の相手方が保険会社との間に大学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には，当該契約に係る保険証券を提出させるものとする。
(公共工事履行保証証券)
第15条 契約担当役は，契約の相手方が公共工事履行保証証券による保証を付する場合には，当該保証を証する証券を提出させるものとする。
第2章 契約の締結
一 工事請負契約 工事請負契約基準(別記第1号)
二 製造請負契約 製造等請負契約基準(別記第2号)
三 物品供給契約 物品供給契約基準(別記第3号)
四 役務提供契約 業務委託契約基準(別記第4号)
2 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の適用を受ける建設工事における前項の工事請負契約基準については，「政府調達に関する協定の適用を受ける建設工事における違約金の加重要件に関する条項について」(平成30年3月20日付け29文科施第379号大臣官房文教施設企画部長通知)を準用するものとする。
3 契約担当役は，特別の事情がある場合には，第1項各号に掲げる基準に定めるもののほか，必要な事項について契約を結ぶことができる。
(工事請負契約に係る工事既済部分価格内訳書)
第18条 契約担当役は，工事の既済部分について，契約に基づき部分払をしようとするときは，あらかじめ，受注者から別紙第6号様式の工事既済部分価格内訳書(以下「工事既済部分価格内訳書」という。)を提出させなければならない。
(工事請負契約に係る天災等による損害負担の場合の文部科学大臣の承認)
第19条 契約担当役は，工事請負契約基準第31第4項により，天災その他の不可抗力により，請負の目的物又は工事の既済部分が滅失毀損し生じた損害を負担することとしようとするときは，文部科学大臣の承認を受けなければならない。
2 契約担当役は，前項の承認を受けようとするときは，損害を負担しようとする理由，負担しようとする金額その他必要な事項を記載した承認申請書に関係書類を添えて，文部科学大臣に提出しなければならない。
(工事請負契約に係る公共工事の請負代金の前金払の制限)
第20条 契約担当役は，保証事業会社の保証がある場合においても，請負代金について前金払をすることが特に必要又は大学に有利であると認められる場合のほか，前金払をすることができない。
2 契約担当役は，前項の前金払をしようとするときは，受注者から保証事業会社の前払金の保証契約証書を提出させなければならない。
(製造請負契約に係る製造費内訳書)
第21条 契約担当役は，製造請負契約を結んだときは，当該契約を結んだ日から15日以内に，受注者から製造費内訳書を提出させなければならない。ただし，契約担当役が必要と認めない場合は，この限りでない。
第3章 雑則
(署名)
第22条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては，外国人にあっては，署名をもってこれに代えることができる。
(施行上必要な事項の定め)
第23条 この細則の施行上必要な事項は，必要に応じて，大学が定める。
附則
この細則は，平成16年4月1日から施行する。
附則(平18.12.28細13)
この細則は，平成18年12月28日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，平成18年4月1日から適用する。
附則(平19.7.31細5)
この細則は，平成19年7月31日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，平成19年2月15日から適用する。
附則(平20.4.11細3)
この細則は，平成20年4月11日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，平成20年4月1日から施行する。
附則(平21.3.23細5)
この細則は，平成21年4月1日から施行する。
附則(平21.5.1細7)
この細則は，平成21年5月1日から施行する。
附則(平21.10.16細11)
この細則は，平成21年11月1日から施行する。
附則(平22.6.29細10)
この細則は，平成22年6月29日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，平成22年1月1日から施行する。
附則(平24.3.19細2)
この細則は，平成24年3月19日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，平成24年4月1日以降に締結する契約から適用する。
附則(平27.7.10細9)
この細則は，平成27年7月10日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，平成27年4月1日から適用する。
附則(平28.9.1細21)
この細則は，平成28年9月1日から施行する。
附則(平30.3.16細3)
この細則は，平成30年4月1日から施行する。
附則(平30.9.7細8)
この細則は，平成30年9月7日から施行する。ただし，別記第1号の改正規定は，平成30年4月1日から適用する。
附則(令元.7.1細3)
この細則は，令和元年7月1日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，令和元年5月1日から適用する。
附則(令元.12.6細9)
1 この細則は，令和元年12月6日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，令和元年11月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この細則の適用日前に国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第16号)第16条の規定に基づく公告をした一般競争の取扱いについては，なお従前の例による。
附則(令2.3.19細6)
この細則は，令和2年4月1日から施行する。ただし，この細則の施行の日前に締結された契約の取扱いについては，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定にかかわらず，なお従前の例による。
附則(令2.7.17細8)
この細則は，令和2年7月17日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，令和2年4月1日から適用する。ただし，別記第1号のうち，第11，第13及び第61並びに別紙第8号様式及び別紙第10号様式の改正規定は，令和2年10月1日から施行する。
附則(令3.1.8細1)
この細則は，令和3年1月8日に施行する。
附則(令3.3.19細7)
この細則は，令和3年3月19日から施行する。
附則(令3.9.3細15)
この細則は，令和3年9月3日から施行し，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，令和2年12月25日から適用する。
附則(令5.3.17細4)
この細則は，令和5年4月1日から施行する。ただし，この細則の施行日前に国立大学法人東京工業大学契約事務取扱細則(平成16年細則第16号)第16条の規定に基づく公告をした一般競争の取扱いについては，なお従前の例による。
附則(令5.11.20細11)
この細則は，令和5年11月20日から施行する。ただし，改正後の国立大学法人東京工業大学工事請負等契約細則の規定は，令和5年10月1日から，同日以後に完成等に係る検査(部分払を実施する検査を含む。)を行う工事請負契約等について適用する。
別記第1号
工事請負契約基準
(趣旨)
第1 この基準は，国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における工事に関する請負契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。
(総則)
第2 発注者及び受注者は，契約書及びこの契約基準に基づき，設計図書(別冊の図面，仕様書，現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い，日本国の法令を遵守し，この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は，契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し，工事目的物を発注者に引き渡すものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。
3 仮設，施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については，契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責任において定める。
4 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。
7 契約書及び契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別の定めがある場合を除き，計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては，民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては，発注者は，この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし，発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は，当該企業体のすべての構成員に対して行ったものとみなし，また，受注者は，発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)
第3 発注者は，受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施工につき，調整を行うものとする。この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工事費内訳明細書及び工程表)
第4 受注者は，この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて，工事費内訳明細書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し，発注者に提出しなければならない。ただし，発注者が，受注者に当該内訳書及び工程表の提出を必要としない旨の通知をした場合は，この限りでない。
2 内訳書には，健康保険，厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
3 内訳書及び工程表は，発注者及び受注者を拘束するものではない。
(契約の保証)
第5 受注者は，この契約の締結と同時に，次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし，第5号の場合においては，履行保証保険契約の締結後，直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。
一 契約保証金の納付
二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供
三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行，発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証
四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証
五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結
2 受注者は，前項の規定による保険証券の寄託に代えて，電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって，当該履行保証保険契約の相手方が定め，発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において，受注者は，当該保険証券を寄託したものとみなす。
5 受注者は，第1項の規定にかかわらず，発注者が特に必要があると認めるときは，この契約の締結と同時に，この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する特約を付したものに限る。)を付さなければならない。
6 前項の規定により受注者が付す保証は，第55第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。
7 第5項の場合において，保証金額は，請負代金額の10分の3以上としなければならない。
(権利義務の譲渡等)
第6 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
2 受注者は，工事目的物並びに工事材料(工事製品を含む。以下同じ。)のうち第14第2項の規定による検査に合格したもの及び第39第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し，貸与し，又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは，発注者は，特段の理由がある場合を除き，受注者の請負代金債権の譲渡について，第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は，前項の規定により，第1項ただし書の承諾を受けた場合は，請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず，またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第7 受注者は，工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第8 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務等)
第8の2 受注者は，次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい，当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。
一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出
二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出
三 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出
2 前項の規定にかかわらず，受注者は，次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて，当該各号に定める場合は，社会保険等未加入建設業者を下請人とすることができる。
一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人，次のいずれにも該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし，当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合
二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人，次のいずれかに該当する場合
イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合
ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が，受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め，当該期間を延長したときは，その延長後の期間)以内に，受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合
3 受注者は，次の各号に掲げる場合は，発注者の請求に基づき，違約罰として，当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 社会保険等未加入建設業者が前項第1号に掲げる下請負人である場合において，同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき，受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額
二 社会保険等未加入建設業者が前項第2号に掲げる下請負人である場合において，同号イに定める特別の事情があると認められず，かつ，受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき，当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額
(特許権等の使用)
第9 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料，施工方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその工事材料，施工方法等を指定した場合において，設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第10 発注者は，監督職員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
2 監督職員は，この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計図書に定めるところにより，次に掲げる権限を有する。
一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示，承諾又は協議
二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾
三 設計図書に基づく工程の管理，立会い，工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)
3 発注者は，2名以上の監督職員を置き，前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を，監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は，原則として，書面により行わなければならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除については，設計図書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは，契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は，発注者に帰属する。
(現場代理人及び主任技術者等)
第11 受注者は，次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し，設計図書に定めるところにより，その氏名その他必要な事項を発注者に現場代理人等通知書及び経歴書をもって通知しなければならない。これらの者を変更したときも現場代理人等変更通知書をもって通知するものとする。
一 現場代理人
二 専任の主任技術者(建設業法第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)又は専任の監理技術者(建設業法第26条第2項に規定する監理技術者をいう。以下同じ。)
三 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)
四 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)
2 現場代理人は，この契約の履行に関し，工事現場に常駐し，その運営，取締りを行うほか，請負代金額の変更，工期の変更，請負代金の請求及び受領，第13第1項の請求の受理，第13第3項の決定及び通知，第13第4項の請求，第13第5項の通知の受理並びにこの契約の解除に係る権限を除き，この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は，前項の規定にかかわらず，現場代理人の工事現場における運営，取締り及び権限の行使に支障がなく，かつ，発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には，現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は，第2項の規定にかかわらず，自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは，あらかじめ，当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人，監理技術者等(監理技術者，監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は，これを兼ねることができる。
(履行報告)
第12 受注者は，設計図書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に，報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)
第13 発注者は，現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては，それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督職員は，監理技術者等，専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは，受注者に対して，その理由を明示した書面により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は，前2項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
4 受注者は，監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは，発注者に対して，その理由を明示した是正等措置請求書により，必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は，前項の規定による請求があったときは，当該請求に係る事項について決定し，その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)
第14 工事材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては，中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
2 受注者は，設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下第14において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については，当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において，当該検査に直接要する費用は，受注者の負担とする。
3 監督職員は，受注者から前項の検査を請求されたときは，請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は，工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は，前項の規定にかかわらず，第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については，当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)
第15 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上調合し，又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については，当該立会いを受けて調合し，又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は，設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については，当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は，前2項に規定するほか，発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは，設計図書に定めるところにより，当該見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があったときは，当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
5 前項の場合において，監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため，その後の工程に支障をきたすときは，受注者は，監督職員に通知した上，当該立会い又は見本検査を受けることなく，工事材料を調合して使用し，又は工事を施工することができる。この場合において，受注者は，当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し，監督職員の請求があったときは，当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
(支給材料及び貸与品)
第16 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は，設計図書に定めるところによる。
2 監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受注者の立会いの上，発注者の負担において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり，又は使用に適当でないと認めたときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から7日以内に，発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に種類，品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は，受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能を変更し，又は理由を明示した書面により，当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は，前2項の場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は，設計図書に定めるところにより，工事の完成，設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し，又はその返還が不可能となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，監督職員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保)
第17 発注者は，工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは，その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は，確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
3 工事の完成，設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において，当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下第17において同じ。)があるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに，当該工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工事用地等の修復若しくは取り片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処分し，工事用地等の修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限，方法等については，発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務，破壊検査等)
第18 受注者は，工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において，監督職員がその改造を請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは，発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督職員は，受注者が第14第2項又は第15第1項から第3項までの規定に違反した場合において，必要があると認められるときは，工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか，監督職員は，工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において，必要があると認められるときは，当該相当の理由を受注者に通知して，工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において，検査及び復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
(条件変更等)
第19 受注者は，工事の施工に当たり，次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは，その旨を直ちに監督職員に通知し，その確認を請求しなければならない。
一 設計図書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。
二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。
三 設計図書の表示が明確でないこと。
四 工事現場の形状，地質，湧水等の状態，施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。
五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。
2 監督職員は，前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは，受注者の立会いの上，直ちに調査を行わなければならない。ただし，受注者が立会いに応じない場合には，受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は，受注者の意見を聴いて，調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは，当該指示を含む。)をとりまとめ，調査の終了後14日以内に，その結果を受注者に通知しなければならない。ただし，その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは，あらかじめ受注者の意見を聴いた上，当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において，必要があると認められるときは，次の各号に掲げるところにより，設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において，発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第20 発注者は，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を受注者に通知して，設計図書を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)
第21 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風，豪雨，洪水，高潮，地震，地すべり，落盤，火災，騒乱，暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって，受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため，受注者が工事を施工できないと認められるときは，発注者は，工事の中止内容を直ちに受注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は，前項の規定によるほか，必要があると認めるときは，工事の中止内容を受注者に通知して，工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は，前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し，若しくは労働者，建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし，若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)
第22 発注者は，工期の延長又は短縮を行うときは，この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう，やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)
第23 受注者は，天候の不良，第3の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは，その理由を明示した工期延長申請書により，発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は，前項の規定による請求があった場合において，必要があると認められるときは，工期を延長しなければならない。発注者は，その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては，請負代金額について必要と認められる変更を行い，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)
第24 発注者は，特別の理由により工期を短縮する必要があるときは，工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は，前項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)
第25 工期の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，発注者が工期の変更事由が生じた日(第23の場合にあっては，発注者が工期変更の請求を受けた日，第24の場合にあっては，受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第26 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)
第27 発注者又は受注者は，工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは，相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は，前項の規定による請求があったときは，変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき，請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は，請求のあった日を基準とし，物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受注者に通知する。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ，請負代金額が不適当となったときは，発注者又は受注者は，前各項の規定によるほか，請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により，工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ，請負代金額が著しく不適当となったときは，発注者又は受注者は，前各項の規定にかかわらず，請負代金額の変更を請求することができる。
7 前2項の場合において，請負代金額の変更額については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては，発注者が定め，受注者に通知する。
(臨機の措置)
第28 受注者は，災害防止等のため必要があると認めるときは，臨機の措置をとらなければならない。この場合において，必要があると認めるときは，受注者は，あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし，緊急やむを得ない事情があるときは，この限りでない。
2 前項の場合においては，受注者は，そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。
3 監督職員は，災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは，受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において，当該措置に要した費用のうち，受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については，発注者がその費用を負担する。
(一般的損害)
第29 工事目的物の引渡し前に，工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(第30第1項若しくは第2項又は第31第1項に規定する損害を除く。)については，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害(第59第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)
第30 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは，受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし，その損害(第59第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第30において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず，工事の施工に伴い通常避けることができない騒音，振動，地盤沈下，地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは，発注者がその損害を負担しなければならない。ただし，その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては，受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては，発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
(不可抗力による損害)
第31 工事目的物の引渡し前に，天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては，当該基準を超えるものに限る。)であって，発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下「不可抗力」という。)により，工事目的物，仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは，受注者は，その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，直ちに調査を行い，同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第59第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下第31において同じ。)の状況を確認し，その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は，前項の規定により損害の状況が確認されたときは，損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は，前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは，当該損害の額(工事目的物等であって第14第2項，第15第1項若しくは第2項又は第39第3項の規定による検査，立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし，災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については，発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は，次の各号に掲げる損害につき，それぞれ当該各号に定めるところにより算定する。
一 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
二 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし，残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
三 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて，当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における出来形部分に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし，修繕によりその機能を回復することができ，かつ，修繕費の額が上記の額より少額であるものについては，その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第二次以降の不可抗力による損害合計額の負担については，第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と，「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と，「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と，「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」と読替えるものとする。
(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)
第32 発注者は，第9，第16，第18から第21まで，第23，第24，第27から第29まで，第31又は第35の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において，特別の理由があるときは，請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において，設計図書の変更内容は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知しなければならない。ただし，発注者が請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)
第33 受注者は，工事が完成したときは，その旨を完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，工事の完成を確認するための検査を完了し，当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
4 発注者は，第2項の検査によって工事の完成を確認した後，受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは，直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は，受注者が前項の申出を行わないときは，当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては，受注者は，当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は，工事が第2項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては，修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第34 受注者は，第33第2項(第33第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは，工事請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第33第2項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分使用)
第35 発注者は，第33第4項又は第5項の規定による引渡し前においても，工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては，発注者は，その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は，第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)
第36 国立大学法人東京工業大学における建設工事等に係る前払金等支払要項(平成16年4月1日学長裁定)により，受注者は，保証事業会社と，契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を工事請負代金前払金請求書により発注者に請求することができる。
2 受注者は，前項の規定による保証証書の寄託に代えて，電磁的方法であって，当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め，発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において，受注者は，当該保証証書を寄託したものとみなす。
3 発注者は，第1項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。
4 受注者は，第1項の規定により前払金の支払を受けた後，保証事業会社と中間前払金に関し，契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し，その保証証書を発注者に寄託して，請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払を発注者に請求することができる。この場合においては，前2項の規定を準用する。
5 受注者は，前項の中間前払金の支払を請求しようとするときは，あらかじめ，発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において，発注者又は発注者の指定する者は，受注者の請求があったときは，直ちに認定を行い，当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。
7 受注者は，請負代金額が著しく減額された場合において，受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)を超えるときは，受注者は，請負代金額が減額された日から30日以内に，その超過額を返還しなければならない。ただし，本項の期間内に第39又は第40の規定による支払をしようとするときは，発注者は，その支払額の中からその超過額を控除することができる。
8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前に更に請負代金額を増額した場合において，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは，受注者は，その超過額を返還しないものとし，増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは，受注者は，受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。
(保証契約の変更)
第37 受注者は，第36第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には，あらかじめ，保証契約を変更し，変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。
2 受注者は，前項に定める場合のほか，請負代金額が減額された場合において，保証契約を変更したときは，変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。
3 受注者は，第1項又は前項の規定による保証証書の寄託に代えて，電磁的方法であって，当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め，発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において，受注者は，当該保証証書を寄託したものとみなす。
4 受注者は，前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には，発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。
(前払金の使用等)
第38 受注者は，前払金をこの工事の材料費，労務費，機械器具の賃借料，機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)，動力費，支払運賃，修繕費，仮設費，労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。
(部分払)
第39 受注者は，工事の完成前に，出来形部分並びに工事現場に搬入済みの工事材料及び製造工場等にある工場製品(第14第2項の規定により監督職員の検査を要するものにあっては当該検査に合格したもの，監督職員の検査を要しないものにあっては設計図書で部分払の対象とすることを指定したものに限る。)に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について，次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る出来形部分又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から14日以内に，受注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，同項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
5 受注者は，第3項の規定による確認があったときは，工事請負代金部分払金請求書により部分払を請求することができる。この場合においては，発注者は，当該請求を受けた日から14日以内に部分払金を支払わなければならない。
6 部分払金の額は，次の式により算定する。この場合において第1項の請負代金相当額は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9／10－前払金額／請負代金額)
(部分引渡し)
第40 工事目的物について，発注者が設計図書において工事の完成に先だって引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において，当該指定部分の工事が完了したときについては，第33中「工事」とあるのは「指定部分に係る工事」と，「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と，「完成通知書」とあるのは「指定部分完成通知書」と，第33第5項及び第34中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と読み替えて，これらの規定を準用する。
2 前項の規定により準用される第34第1項の規定により請求することができる部分引渡しに係る請負代金の額は，次の式により算定する。この場合において，指定部分に相応する請負代金の額は，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，発注者が前項の規定により準用される第34第1項の請求を受けた日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
部分引渡しに係る請負代金の額＝指定部分に相応する請負代金の額×(1－前払金額／請負代金額)
(国庫債務負担行為に係る契約の特則)
第41 国庫債務負担行為に係る契約において，発注者は，予算上の都合その他の必要があるときは，各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)及び支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額を変更することができる。
(国庫債務負担行為に係る契約の前金払の特則)
第42 国庫債務負担行為に係る契約の前金払については，第36中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあっては，各会計年度末)」と，第36及び第37中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39第1項の請負代金相当額(以下第42及び第43において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において，当該会計年度の当初に部分払をしたときは，当該超過額を控除した額)」と読み替えて，これらの規定を準用する。ただし，この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては，受注者は，予算の執行が可能となる時期以前に前払金の支払を請求することはできない。
2 前項の場合において，契約会計年度について前払金を支払わない旨が設計図書に定められているときには，同項の規定より準用される第36第1項の規定にかかわらず，受注者は，契約会計年度について前払金の支払を請求することができない。
5 第1項の場合において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額に達しないときには，その額が当該出来高予定額に達するまで前払金の保証期限を延長するものとする。この場合においては，第37第4項の規定を準用する。
(国庫債務負担行為に係る契約の部分払の特則)
第43 国庫債務負担行為に係る契約において，前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては，受注者は，当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし，契約会計年度以外の会計年度においては，受注者は，予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することはできない。
2 この契約において，前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については，第39第6項及び第7項の規定にかかわらず，次の式により算定する。
一 中間前払金を選択しない場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9／10－(前会計年度までの支払金額＋当該会計年度の部分払金額)－｛請負代金相当額－(前会計年度までの出来高予定額＋出来高超過額)｝×当該会計年度前払金額／当該会計年度の出来高予定額
二 中間前払金を選択した場合
部分払金の額≦請負代金相当額×9／10－前会計年度までの支払金額－(請負代金相当額－前会計年度までの出来高予定額)×(当該会計年度前払金額＋当該会計年度の中間前払金額)／当該会計年度の出来高予定額
3 第1項本文の規定にかかわらず，中間前払金を選択した場合には，出来高超過額について部分払を請求することはできない。
(契約不適合責任)
第44 発注者は，引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは，受注者に対し，目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，その履行の追完に過分の費用を要するときは，発注者は，履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし，その期間内に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，催告をすることなく，直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか，発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)
第45 発注者は，工事が完成するまでの間は，第46又は第47の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。
2 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)
第46 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
一 第6第4項に規定する書類を提出せず，又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
二 正当な理由なく，工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
三 工期内又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
四 第11第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
五 正当な理由なく，第44第1項の履行の追完がなされないとき。
六 前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)
第47 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。
一 第6第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
二 第6第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において，その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ，契約の目的を達成することができないものであるとき。
五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
八 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，発注者が第46の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下第47において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下第47において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
十 第51又は第52の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは，その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を，受注者が法人である場合にはその役員，その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が，自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。
ハ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。
ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が，暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材，原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に，発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第48 第46各号又は第47各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，発注者は，第46及び第47の規定による契約の解除をすることができない。
(契約保証金)
第49 受注者は，契約保証金を納付した契約において，請負代金額の増額の変更をした場合は，増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として，発注者の指示に従い，直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において，契約保証金を納付しているときは，当該契約保証金は，大学に帰属するものとする。
(公共工事履行保証証券による保証の請求)
第50 第5第1項又は第4項の規定による保証が付された場合において，受注者が第46各号又は第47各号のいずれかに該当するときは，発注者は，当該公共工事履行保証証券の規定に基づき，保証人に対して，他の建設業者を選定し，工事を完成させるよう，請求することができる。
2 受注者は，前項の規定により保証人が選定し発注者が適当と認めた建設業者(以下「代替履行業者」という。)から発注者に対して，この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には，代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。
一 請負代金債権(前払金又は部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として，受注者に既に支払われたものを除く。)
二 工事完成債務
三 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)
四 解除権
五 その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)
3 発注者は，前項の通知を代替履行業者から受けた場合には，代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。
4 第1項の規定による発注者の請求があった場合において，当該公共工事履行保証証券の規定に基づき，保証人から保証金が支払われたときは，この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は，当該保証金の額を限度として，消滅する。
(受注者の催告による解除権)
第51 受注者は，発注者がこの契約に違反したときは，相当の期間を定めてその履行の催告をし，その期間内に履行がないときは，この契約を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)
第52 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，直ちにこの契約を解除することができる。
一 第20の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
二 第21の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは，6月)を超えたとき。ただし，中止が工事の一部のみの場合は，その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても，なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)
第53 第51又は第52各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは，受注者は，第51及び第52の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)
第54 発注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合においては，出来形部分を検査の上，当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
3 第1項の場合において，第36(第42において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは，当該前払金の額(第39及び第43の規定による部分払をしているときは，その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において，受領済みの前払金額になお余剰があるときは，受注者は，解除が第46，第47又は第55第3項の規定によるときにあっては，その余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ遅延利息率を乗じて計算した額の利息を付した額を，解除が第45，第51又は第52の規定によるときにあっては，その余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，支給材料があるときは，第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき，又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は，この契約が工事の完成前に解除された場合において，工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料，建設機械器具，仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは，受注者は，当該物件を撤去するとともに，工事用地等を修復し，取り片付けて，発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において，受注者が正当な理由なく，相当の期間内に当該物件を撤去せず，又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは，発注者は，受注者に代わって当該物件を処分し，工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては，受注者は，発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず，また，発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は，解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)
第55 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
一 工期内に工事を完成することができないとき。
二 この工事目的物に契約不適合があるとき。
三 第46又は第47の規定により工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。
四 前3号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の損害賠償に代えて，受注者は，請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第46又は第47の規定により，工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
二 工事目的物の完成前に，受注者がその債務の履行を拒否し，又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は，前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において，破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人
二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において，会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人
三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において，民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等
5 第1項第1号に該当し，発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は，請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，年3パーセントの割合で計算した額とする。
(受注者の損害賠償請求等)
第56 受注者は，発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし，当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは，この限りでない。
一 第51又は第52の規定によりこの契約が解除されたとき。
二 前号に掲げる場合のほか，債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第34第2項(第40において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第57 受注者(共同企業体にあっては，その構成員)が，次に掲げる場合のいずれかに該当したときは，受注者は，発注者の請求に基づき，請負代金額(この契約締結後，請負代金額の変更があった場合には，変更後の請負代金額。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し，受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し，又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより，公正取引委員会が受注者に対し，独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い，当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは，受注者等に対する命令で確定したものをいい，受注者等に対して行われていないときは，各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において，この契約に関し，独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により，受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において，この契約が，当該期間(これらの命令に係る事件について，公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い，これが確定したときは，当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり，かつ，当該取引分野に該当するものであるとき。
四 この契約に関し，受注者(法人にあっては，その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 この契約に関し，次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは，受注者は，発注者の請求に基づき，請負代金額の10分の1に相当する額のほか，請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について，独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において，受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(契約不適合責任期間等)
第58 発注者は，引き渡された工事目的物に関し，第33第4項又は第5項(第40においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下第58において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ，契約不適合を理由とした履行の追完の請求，損害賠償の請求，代金の減額の請求又は契約の解除(以下第58において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず，設備機器本体等の契約不適合については，引渡しの時，発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ，受注者は，その責任を負わない。ただし，当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については，引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は，具体的な契約不適合の内容，請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して，受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
6 前各項の規定は，契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。この場合において契約不適合に関する受注者の責任は，民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は，契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は，工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは，第1項の規定にかかわらず，その旨を直ちに受注者に通知しなければ，当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし，受注者がその契約不適合があることを知っていたときは，この限りでない。
9 この契約が，住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には，工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は，10年とする。この場合において，前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督職員の指図により生じたものであるときは，発注者は当該契約不適合を理由として，請求等をすることができない。ただし，受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは，この限りでない。
(火災保険等)
第59 受注者は，工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下第59において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険，建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下第59において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は，前項の規定により保険契約を締結したときは，その証券又はこれに代わるものを遅滞なく発注者に提示しなければならない。
3 受注者は，工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは，遅滞なくその旨を発注者に通知しなければならない。
(制裁金等の徴収)
第60 受注者がこの契約に基づく制裁金，賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と，発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(あっせん又は調停)
第61 契約書及びこの契約基準において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には，発注者及び受注者は，建設業法による建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず，現場代理人の職務の執行に関する紛争，監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人，労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については，第13第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは第13第5項の規定により発注者が決定を行った後，又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに第13第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ，発注者及び受注者は，前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)
第62 発注者及び受注者は，その一方又は双方が第61の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは，第61の規定にかかわらず，仲裁合意書に基づき，審査会の仲裁に付し，その仲裁判断に服する。
(情報通信の技術を利用する方法)
第63 契約書及びこの契約基準において書面により行わなければならないこととされている催告，請求，通知，報告，申出，承諾，解除及び指示は，建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて，電磁的方法を用いて行うことができる。ただし，当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。
(補則)
第64 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第2号
製造等請負契約基準
(趣旨)
第1 この基準は，国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における製造等(製造，製作，制作等の用語にかかわらず，特定の成果物の創出を目的とするもの。以下「製造」という。)に関する請負契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。
(総則)
第2 発注者及び受注者は，契約書及びこの契約基準に基づき，設計図書(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い，日本国の法令を遵守し，この契約(契約書及びこの契約基準並びに設計図書を内容とする製造の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は，契約書記載の製造を契約書記載の納期内に完成し，製造目的物を発注者に引き渡すものとし，発注者は，その請負代金を支払うものとする。
3 製造の実施方法等製造目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「製造方法等」という。)については，契約書及びこの契約基準並びに設計図書に特別の定めがある場合を除き，受注者がその責任において定める。
4 受注者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は，日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は，設計図書に特別の定めがある場合を除き，計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに設計図書における期間の定めについては，民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(製造の施工の調整)
第3 発注者は，受注者の施工する製造及び発注者の発注に係る第三者の施工する製造が施工上密接に関連する場合において，必要があるときは，その施工につき，調整を行うものとする。この場合においては，受注者は，発注者の調整に従い，当該第三者の行う製造の円滑な施工に協力しなければならない。
(製造費内訳書の提出)
第4 受注者は，この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて，製造費内訳書(以下「内訳書」という。)を作成し，発注者に提出しなければならない。ただし，発注者が，受注者に内訳書の提出を必要としない場合は，この限りでない。
2 内訳書は，発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第5 受注者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
2 受注者は，請負の目的物及び第23第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し，貸与し，又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)
第6 受注者は，製造の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する製造物の製造を一括して第三者に委任し，又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)
第7 発注者は，受注者に対して，下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8 受注者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている製造材料，製造方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，発注者がその製造材料，製造方法等を指定した場合において，設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受注者がその存在を知らなかったときは，発注者は，受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 発注者は，必要がある場合は，監督職員を置き，請負の目的物の所在する場所へ派遣して製造の施工について監督をさせることができる。
2 発注者は，前項の監督職員を置いたときは，その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は，この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，設計図書で定めるところにより，設計図書に基づく工程の管理，立会い，製造の施工状況の検査又は製造材料の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は，監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては，当該委任した権限の内容を，受注者に通知しなければならない。
5 発注者が監督職員を置いたときは，契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除については，設計図書に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは，契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は，発注者に帰属する。
(履行報告)
第10 受注者は，設計図書に定めるところにより，この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(製造材料の品質)
第11 製造材料の品質については，設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては，中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第12 発注者が受注者に支給する製造材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する製造機械器具(以下「貸与品」という。)の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は，設計図書に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受注者の立会いの上，発注者の負担において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり，又は使用に適当でないと認めたときは，受注者は，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から7日以内に，発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった品質，規格又は性能に関する不具合があり，使用に適当でないと認めたときは，その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は，受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能を変更し，又は理由を明示した書面により，当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は，前2項の場合において，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は，設計図書に定めるところにより，製造の完成，設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し，又はその返還が不可能となったときは，発注者の指定した期間内に代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は，支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは，発注者の指示に従わなければならない。
(設計図書不適合の場合の改造義務)
第13 受注者は，製造の施工部分が設計図書に適合しない場合において，発注者がその改造又は使用材科の取替えを請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは，発注者は，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(設計図書の変更)
第14 発注者は，必要があると認めるときは，設計図書の変更内容を受注者に通知して，設計図書を変更することができる。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは製造実施期間若しくは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(製造の中止)
第15 発注者は，必要があると認めるときは，製造の中止内容を受注者に通知して，製造の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
2 発注者は，前項の規定により製造の施工を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは，製造実施期間若しくは請負代金額を変更し，又は受注者が製造の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による完納期限の延長)
第16 受注者は，天候の不良又は第3の規定に基づく関連製造の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により完納期限までに給付を完了することができないときは，その理由を明示した書面により，発注者に完納期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による完納期限の短縮等)
第17 発注者は，特別の理由により，完納期限を短縮する必要があるときは，完納期限の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は，契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により製造実施期間を延長すべき場合において，特別の理由があるときは，延長する製造実施期間について，通常必要とされる製造実施期間に満たない製造実施期間への変更を請求することができる。
3 発注者は，前2項の場合において，必要があると認められるときは請負代金額を変更し，又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完納期限の変更方法)
第18 完納期限の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，発注者が完納期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては，発注者が完納期限変更の請求を受けた日，第17の場合にあっては，受注者が完納期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)
第19 請負代金額の変更については，発注者と受注者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については，発注者が受注者の意見を聴いて定め，受注者に通知するものとする。ただし，請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受注者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により，受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については，発注者と受注者とが協議して定める。
(一般的損害)
第20 請負の目的物の引渡し前に，当該目的物又は製造材料について生じた損害その他製造の施工に関して生じた損害については，受注者がその費用を負担する。ただし，その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては，発注者が負担する。
(検査及び引渡し)
第21 受注者は，製造が完成したときは，その旨を製造完成通知書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，当該製造の完成を確認するための検査を完了し，当該検査の結果合格しないときは，受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，請負の目的物を最小限度の破壊，分解又は試験により検査をすることができる。
3 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
4 受注者は，第2項の検査に合格したときは，発注者に対し，請負の目的物の引渡しをしなければならない。
5 受注者は，第2項の検査に合格しないときは，直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては，修補の完了を製造の完成とみなし，前4項の規定を適用する。
(請負代金の支払)
第22 受注者は，第21第2項の検査に合格したときは，製造請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第23 受注者は，製造の完成前に，性質上可分の完済部分については当該完済部分に相応する請負代金相当額の全額について，性質上不可分の出来高部分については当該出来高部分に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について，それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受注者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る完済部分又は出来高部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から10日以内に，受注者の立会いの上，設計図書に定めるところにより，同項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果合格しないときは，受注者に通知しなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，完済部分又は出来高部分を最小限度の破壊，分解又は試験して検査することができる。
4 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
5 受注者は，第3項の規定による確認があったときは，製造請負代金部分払金請求書により部分払を請求することができる。この場合においては，発注者は当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×9／10
(契約不適合責任)
第24 発注者は，引き渡された請負の目的物が，種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合(以下「不適合」という。)は，受注者に対して，目的物の修補，代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，受注者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず，その期間以内に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず，次に掲げる場合には，発注者は，同項の催告をすることなく，直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしているとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか，発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
5 受注者が，種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引渡した場合において，発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは，発注者は，その不適合を理由として，履行の追完の請求，代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし，受注者が引渡しの時にその不適合を知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第25 受注者の責めに帰すべき事由により完納期限内に給付を完了することができない場合においては，発注者は，損害金の支払を受注者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は，請負代金額から出来高部分に相応する請負代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく，政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により，第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては，受注者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第25の2 受注者は，この契約に関して，次の各号のいずれかに該当するときは，契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し，又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して，同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い，当該命令が確定したとき。ただし，受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときは，この限りでない。
二 公正取引委員会が，受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受注者(受注者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は，この契約に関して，次の各号のいずれかに該当するときは，契約金額の10分の1に相当する額のほか，契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について，独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において，受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において，受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(契約保証金)
第26 受注者は，契約保証金を納付した契約において，請負代金額の増額の変更をした場合は，増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として，発注者の指示に従い，直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約事項を履行しなかった場合において，契約保証金を納付しているときは，当該契約保証金は，発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第27 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当する場合において，受注者に相当の期間を定めて是正を求める催告をし，その期間内にこれを是正しないときは，この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
一 製造に着手すべき期日を過ぎても製造に着手しないとき。
二 完納期限内又は完納期限経過後相当の期間内に給付を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第29第1項の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は，受注者が次の各号のいずれかに該当するときは，前項の催告をすることなく，直ちにこの契約の全部を解除することができる。
一 請負の全部の履行が不能であるとき。
二 受注者がその請負の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 請負の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 受注者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を，受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時製造請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が，イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に，発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め，受注者がこれに従わなかったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか，受注者がその債務の履行をせず，受注者が第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては，受注者は，請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において，契約保証金の納付が行われているときは，発注者は，当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第28 発注者は，給付が完了するまでの間は，第27第1項及び第2項の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。
2 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除したときは，製造の出来高部分を検査のうえ，当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた出来高部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
3 第21第2項後段の規定は，前項の検査について準用する。
4 発注者は，第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受注者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。
(受注者の解除権)
第29 受注者は，次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができる。
一 発注者がこの契約に違反し，その違反により給付を完了することが不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない理由により，給付を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第28第2項から第4項までの規定は，前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第30 発注者は，この契約が解除された場合においては，出来高部分を検査の上，当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた出来高部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において，発注者は，必要があると認められるときは，その理由を受注者に通知して，出来高部分を最小限度の破壊，分解又は試験をして検査することができる。
2 前項の場合において，検査又は復旧に直接要する費用は，受注者の負担とする。
3 受注者は，この契約が解除された場合において，支給材料があるときは，第1項の出来高部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，発注者に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき，又は出来高部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受注者は，この契約が解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第31 受注者がこの契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と，発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には，発注者は，受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅滞金を徴収する。
(補則)
第32 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
別記第3号
物品供給契約基準
(趣旨)
第1 この基準は，国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における物品の供給に関する契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。
(総則)
第2 発注者及び供給者は，契約書及びこの契約基準に定めるところに従い，日本国の法令を遵守し，この契約(契約書及びこの契約基準を内容とする物品の供給契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 供給者は，契約書記載の物品を契約書記載の納入期限内に発注者に引き渡すものとし，発注者は，その売買代金を支払うものとする。
3 供給者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
4 契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。
5 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる言語は，日本語とする。
6 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。
7 この契約の履行に関して発注者と供給者との間で用いる計量単位は，計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
8 契約書及びこの契約基準における期間の定めについては，民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
9 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。
10 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属管轄裁判所において行うものとする。
(権利義務の譲渡等)
第2の2 供給者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，発注者の承諾を得た場合は，この限りでない。
(供給者の請求による納入期限の延長)
第3 供給者は，天候の不良その他供給者の責めに帰すことができない事由により納入期限までに供給契約の目的である物品を納入することができないときは，その理由を明示した書面により，発注者に納入期限の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による納入期限の短縮又は延長)
第4 発注者は，特別の理由により，納入期限を短縮又は延長する必要があるときは，供給者に対して納入期限の短縮変更又は延長変更を請求することができる。
(納入期限の変更方法)
第5 納入期限の変更については，発注者と供給者とが協議して定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，発注者が定め，供給者に通知する。
2 前項の協議開始日については，発注者が供給者の意見を聴いて定め，供給者に通知するものとする。ただし，発注者が納入期限の変更事由が生じた日(第3の場合にあっては，発注者が納入期限変更の請求を受けた日，第4の場合にあっては，供給者が納入期限変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，供給者は，協議開始の日を定め，発注者に通知することができる。
(検査)
第6 供給者は，物品を納入したときは，その旨を納品書により発注者に通知しなければならない。
2 発注者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から10日以内に検査を完了させなければならない。この場合において，発注者は，当該検査に合格しないときは，供給者に通知しなければならない。
3 供給者は，前項の検査に合格しないときは，直ちに，これを引き取り，発注者の指定する期間内に改めて物品を完納し，検査を受けなければならない。
(売買代金の支払)
第7 供給者は，第6第2項又は第3項の検査に合格したときは，物品代金請求書により売買代金の請求をすることができる。
2 発注者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に売買代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第6第2項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第8 供給者は，物品の完納前に，物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額について，次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 供給者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る納入部分の確認を発注者に請求しなければならない。
3 発注者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から10日以内に，同項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果合格しないときは，供給者に通知しなければならない。
4 供給者は，前項の規定による確認があったときは，物品代金部分払金請求書により部分払いを請求することができる。この場合においては，発注者は，当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
5 部分払金の額は，第3項に規定する検査において確認した物品の納入部分に相応する売買代金相当額の全額とする。
(契約不適合責任)
第9 発注者は，引き渡されたこの契約の目的物が，種類，品質又は数量に関して契約の内容に適合しない場合(以下「不適合」という。)は，供給者に対して，目的物の修補，代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし，供給者は，発注者に不相当な負担を課するものでないときは，発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
2 前項の場合において，発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をしたにもかかわらず，その期間以内に履行の追完がないときは，発注者は，その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
3 前項の規定にかかわらず，次に掲げる場合には，発注者は，同項の催告をすることなく，直ちに代金の減額を請求することができる。
一 履行の追完が不能であるとき。
二 供給者が履行の追完を拒絶する意思を明確にしているとき。
三 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，供給者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
四 前3号に掲げる場合のほか，発注者が前項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
4 供給者が，種類又は品質に関して契約の内容に適合しない目的物を発注者に引渡した場合において，発注者がその不適合を知った時から1年以内にその旨を供給者に通知しないときは，発注者は，その不適合を理由として，履行の追完の請求，代金の減額の請求，損害賠償の請求及び契約の解除をすることができない。ただし，供給者が引渡しの時にその不適合を知り，又は重大な過失によって知らなかったときは，この限りでない。
(履行遅滞の場合における損害金等)
第10 供給者の責めに帰すべき事由により納入期限内に納入を完了することができない場合においては，発注者は，損害金の支払を供給者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は，売買代金額から納入部分に相応する売買代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく，政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 発注者の責めに帰すべき事由により第7第2項の規定による売買代金の支払が遅れた場合においては，供給者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第10の2 供給者は，この契約に関して，次の各号のいずれかに該当するときは，契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 供給者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し，又は供給者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が供給者又は供給者が構成員である事業者団体に対して，同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い，当該命令が確定したとき。ただし，供給者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として供給者がこれを証明し，その証明を発注者が認めたときは，この限りでない。
二 公正取引委員会が，供給者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 供給者(供給者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 供給者は，この契約に関して，次の各号のいずれかに該当するときは，契約金額の10分の1に相当する額のほか，契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について，独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において，供給者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において，供給者が違反行為の首謀者であることが明かになったとき。
(契約保証金)
第11 供給者は，契約保証金を納付した契約において，売買代金額の増額の変更をした場合は，増加後における総売買代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として発注者の指示に従い，直ちに納付しなければならない。
2 供給者が契約事項を履行しなかった場合において，契約保証金を納付しているときは，当該契約保証金は，発注者に帰属するものとする。
(発注者の解除権)
第12 発注者は，供給者が次の各号のいずれかに該当する場合において，供給者に相当の期間を定めて是正を求める催告をし，その期間内にこれを是正しないときは，この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
一 納入期限を過ぎても納入しないとき。
二 納入期限内又は納入期限経過後相当の期間内に物品を完納する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前2号に揚げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第14の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 発注者は，供給者が次の各号のいずれかに該当するときは，前項の催告をすることなく，直ちにこの契約の全部を解除することができる。
一 納入物品の全部の履行が不能であるとき。
二 供給者がその納入物品の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 納入物品の一部の履行が不能である場合又は供給者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，供給者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 供給者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(供給者が個人である場合にはその者を，供給者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時物品供給契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
六 前各号に掲げる場合のほか，供給者がその債務の履行をせず，供給者が第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては，供給者は，売買代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において，契約保証金の納付が行われているときは，発注者は，当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第13 発注者は，物品が完納するまでの間は，第12第1項及び第2項の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。
2 発注者は，前項の規定によりこの契約を解除したときは，物品の納入部分を検査のうえ，当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができるものとし，当該引渡しを受けたときは，当該引渡しを受けた納入部分に相応する売買代金を供給者に支払わなければならない。
3 発注者は，第1項の規定によりこの契約を解除したことによって供給者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は，発注者と供給者とが協議して定める。
(供給者の解除権)
第14 供給者は，次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができる。
一 発注者がこの契約に違反し，その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。
二 天災その他避けることのできない事由により，物品を完納することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第13第2項及び第3項の規定は，前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(賠償金等の徴収)
第15 供給者がこの契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは，発注者は，その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から代金支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と，発注者の支払うべき代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には，発注者は，供給者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第16 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて発注者と供給者とが協議して定める。
別記第4号
業務委託契約基準
(趣旨)
第1 この基準は，国立大学法人東京工業大学(以下「大学」という。)における業務委託に関する契約の一般的約定事項に関し必要な事項を定めるものである。
(総則)
第2 委託者及び受託者は，契約書及びこの契約基準に基づき，仕様書等(図面を含む。以下同じ。)に従い，日本国の法令を遵守し，善良な管理者の注意義務をもって，この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受託者は，契約書記載の業務提供を契約書記載の完了期限内に完了するものとし，委託者は，その業務委託代金を支払うものとする。
3 業務の方法等業務を完了するために必要な一切の手段(以下「業務の方法等」という。)については，契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き，受託者がその責任において定める。
4 受託者は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除は，書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる言語は，日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は，日本円とする。
8 この契約の履行に関して委託者と受託者との間で用いる計量単位は，仕様書等に特別の定めがある場合を除き，計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては，民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は，日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については，日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(業務の履行の調整)
第3 委託者は，この契約に基づき履行する受託者の業務が委託者の発注に係る第三者の実施する業務等と履行上密接に関連する場合には，その履行につき，調整を行うものとする。この場合においては，受託者は，委託者の調整に従い，当該第三者の実施する業務等の円滑な履行に協力しなければならない。
(経費内訳明細書等の提出)
第4 受託者は，この契約締結後15日以内に，経費内訳明細書，業務履行計画表及び体制表を作成し，委託者に提出しなければならない。ただし，委託者が，受託者に経費内訳明細書，業務履行計画表及び体制表の提出を必要としない場合は，この限りでない。
2 経費内訳明細書，業務履行計画表及び体制表は，委託者及び受託者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)
第5 受託者は，この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，又は承継させてはならない。ただし，あらかじめ，委託者の承諾を得た場合は，この限りではない。
2 受託者は，第24第3項の規定による部分払いのための確認を受けたものを第三者に譲渡し，貸与し，又は質権その他の担保の目的に供してはならない。ただし，あらかじめ，委託者の承諾を得た場合は，この限りではない。
(委任又は再委託の禁止)
第6 受託者は，業務の全部又は一部を第三者に委任し，又は再委託してはならない。ただし，あらかじめ，委託者の承諾を得た場合は，この限りでない。
(再委託者の通知)
第7 委託者は，受託者に対して，再委託者の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)
第8 受託者は，特許権，実用新案権，意匠権，商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務の履行方法等を使用するときは，その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし，委託者がその業務の履行方法等を指定した場合において，仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく，かつ，受託者がその存在を知らなかったときは，委託者は，受託者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)
第9 委託者は，必要がある場合は，監督職員を置き，契約の履行について監督させることができる。
2 委託者は，前項の監督職員を置いたときは，その氏名を受託者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。
3 監督職員は，この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく委託者の権限とされる事項のうち，委託者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか，仕様書に定めるところにより，仕様書等に基づく立会い又は業務の履行状況の検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 委託者は，監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく委託者の権限の一部を委任したときにあっては，当該委任した権限の内容を，受託者に通知しなければならない。
5 委託者が監督職員を置いたときは，契約書及びこの契約基準に定める催告，請求，通知，報告，申出，承諾及び解除については，仕様書等に定めるものを除き，監督職員を経由して行うものとする。この場合においては，監督職員に到達した日をもって委託者に到達したものとみなす。
6 委託者が監督職員を置かないときは，契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は委託者に帰属する。
(履行報告)
第10 受託者は，仕様書等に定めるところにより，この契約の履行について委託者に報告しなければならない。
(業務実施材料の品質)
第11 業務実施材料の品質については，仕様書等に定めるところによる。仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては，中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)
第12 委託者が受託者に支給する業務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する業務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名，数量，品質，規格又は性能，引渡場所及び引渡時期は，仕様書等に定めるところによる。
2 委託者又は監督職員は，支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては，受託者の立会いの上，委託者の負担において，当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において，当該検査の結果，その品名，数量，品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり，又は使用に適当でないと認めたときは，受託者は，その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
3 受託者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは，引渡しの日から7日以内に，委託者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受託者は，支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後，当該支給材料又は貸与品に第2項の検査により発見することが困難であった品質，規格又は性能に関する不具合があり使用に適当でないと認めたときは，その旨を直ちに委託者に通知しなければならない。
5 委託者は，受託者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において，必要があると認められるときは，当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し，支給材料若しくは貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能を変更し，又は理由を明示した書面により，当該支給材料若しくは貸与品の使用を受託者に請求しなければならない。
6 委託者は，前項に規定するほか，必要があると認めるときは，支給材料又は貸与品の品名，数量，品質，規格若しくは性能，引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 委託者は，前2項の場合において，必要があると認められるときは業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し，又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受託者は，支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受託者は，仕様書等に定めるところにより，業務の完了，仕様書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を委託者に返還しなければならない。
10 受託者は，故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し，又はその返還が不可能になったときは，委託者の指定した期間内に代品を納め，若しくは現状に復して返還し，又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受託者は，支給材料又は貸与品の使用方法が仕様書等に明示されていないときは，委託者の指示に従わなければならない。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)
第13 受託者は，業務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において，委託者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは，当該請求に従わなければならない。この場合において，当該不適合が委託者の責めに帰すべき事由によるときは，委託者は，必要があると認められるときは業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し，又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)
第14 委託者は，必要があると認めるときは，仕様書等の変更内容を受託者に通知して，仕様書等を変更することができる。この場合において，委託者は，必要があると認められるときは業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し，又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 受託者は，仕様書等について軽微な変更を必要とする場合には，委託者の承諾を得るものとする。この場合においては，変更した事項について，書面により明らかにしておくものとする。
(業務の中止)
第15 委託者は，必要があると認めるときは，業務の中止内容を受託者に通知して，業務の全部又は一部の履行を一時中止させることができる。
2 委託者は，前項の規定により業務を一時中止させた場合において，必要があると認められるときは，業務実施期間若しくは業務委託代金額を変更し，又は受託者が業務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受託者に損害を及ぼしたときは，必要な費用を負担しなければならない。
(受託者の請求による完了期限の延長)
第16 受託者は，天候の不良又は第3の規定に基づく関連業務等製造の調整への協力その他受託者の責めに帰すことができない事由により完了期限までに業務を完了することができないときは，その理由を明示した書面により，委託者に完了期限の延長変更を請求することができる。
(委託者の請求による完了期限の短縮等)
第17 委託者は特別の理由により完了期限を短縮する必要があるときは，完了期限の短縮変更を受託者に請求することができる。
2 委託者は，契約書及びこの契約基準の他の条項の規定により業務履行期間を延長すべき場合において，特別の理由があるときは，延長する業務履行期間について，通常必要とされる業務履行期間に満たない業務履行期間への変更を請求することができる。
3 委託者は，前2項の場合において，必要があると認められるときは業務委託代金額を変更し，又は受託者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(完了期限の変更方法)
第18 完了期限の変更については，委託者と受託者とが協議をして定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，委託者が定め，受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については，委託者が受託者の意見を聴いて定め，受託者に通知するものとする。ただし，委託者が完了期限の変更事由が生じた日(第16の場合にあっては，委託者が完了期限変更の請求を受けた日，第17の場合にあっては，受託者が完了期限変更の請求をうけた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受託者は，協議開始の日を定め，委託者に通知することができる。
(業務委託代金額の変更方法等)
第19 業務委託代金額の変更については，委託者と受託者とが協議をして定める。ただし，協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には，委託者が定め，受託者に通知する。
2 前項の協議開始の日については，委託者が受託者の意見を聴いて定め，受託者に通知するものとする。ただし，業務委託代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には，受託者は，協議開始の日を定め，委託者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により，受託者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に委託者が負担する必要な費用の額については，委託者と受託者とが協議して定める。
(作業員の管理)
第20 受託者は，業務を履行する者(以下「作業員」という。)の身分，衛生，風紀及び規律維持に一切の責任を負うものとし，業務を履行する上で委託者が適当でないと認めた作業員には，業務を行わせないものとする。
(契約履行に伴う損害の賠償)
第21 作業員が業務の提供において，建物，器物等に損害を与えたときは，受託者は委託者の指定する期間内にその代償を補償し若しくは原形に復し又は損害を賠償しなければならない。ただし，その損害(火災保険等によりてん補された部分は除く。)のうち委託者の責めに期すべき事由により生じたものについては，委託者が負担する。
(検査)
第22 受託者は，業務が完了したときは，その旨を業務完了通知書等により委託者に通知しなければならない。
2 委託者は，前項の規定による通知を受けたときは，通知を受けた日から10日以内に受託者の立会いのうえ，仕様書等に定めるところにより，当該業務の完了を確認するための検査を完了し，当該検査の結果，合格しないときは受託者に通知しなければならない。
3 前項の場合において，検査に直接要する費用は，受託者の負担とする。
4 受託者は，第2項の検査に合格しないときは，直ちに仕様書等に定めるところにより改善して委託者の検査を受けなければならない。この場合においては，改善の完了を業務の完了とみなし，前3項の規定を適用する。
(業務委託代金の支払)
第23 受託者は，第22第2項の検査に合格したときは，業務委託代金請求書により業務委託代金の支払を請求することができる。
2 委託者は，前項の規定による請求があったときは，請求を受けた日から40日以内に業務委託代金を支払わなければならない。
3 委託者がその責めに帰すべき事由により第22条第2項の期間内に検査をしないときは，その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は，前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において，その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは，約定期間は，遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(部分払)
第24 受託者は，業務の完了前に，性質上可分の履行済部分については当該履行済部分に相応する業務委託代金額の全額について，性質上不可分の履行済部分については当該履行済部分に相応する業務委託代金相当額の10分の9以内の額について，それぞれ次項以下に定めるところにより部分払を請求することができる。
2 受託者は，部分払を請求しようとするときは，あらかじめ，当該請求に係る履行部分の確認を委託者に請求しなければならない。
3 委託者は，前項の場合において，当該請求を受けた日から10日以内に，受託者の立会いの上，仕様書等に定めるところにより，同項の確認をするための検査を行い，当該確認の結果，合格しないときは受託者に通知しなければならない。
4 前項の場合において，検査に直接要する費用は，受託者の負担とする。
5 受託者は，第3項の規定による確認があったときは，業務委託代金部分払請求書により部分払を請求することができる。この場合においては，委託者は，当該請求を受けた日から40日以内に部分払金を支払わなければならない。
部分払金の額≦第1項の業務委託代金相当額×9／10
(履行遅滞の場合における損害金等)
第25 受託者の責めに帰すべき事由により完了期限内に業務を完了することができない場合においては，委託者は，損害金の支払いを受託者に請求することができる。
2 前項の損害金の額は，業務委託代金額から履行済部分に相応する業務委託代金額を控除した額につき，遅延日数に応じ，政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づく，政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額とする。
3 委託者の責めにきすべき事由により，第23第2項の規定による業務委託代金の支払が遅れた場合においては，受託者は，未受領金額につき，遅延日数に応じ，遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を委託者に請求することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)
第26 受託者は，この契約に関して，次の各号のいずれかに該当するときは，契約金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 受託者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し，又は受託者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受託者又は受託者が構成員である事業者団体に対して，同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い，当該命令が確定したとき。ただし，受託者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など委託者に金銭的損害が生じない行為として受託者がこれを証明し，その証明を委託者が認めたときは，この限りでない。
二 公正取引委員会が，受託者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
三 受託者(受託者が法人の場合にあっては，その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定により刑が確定したとき。
2 受託者は，この契約に関して，次の各号のいずれかに該当するときは，契約金額の10分の1に相当する額のほか，契約金額の100分の5に相当する額を違約金として委託者が指定する期日までに支払わなければならない。
一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について，独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
二 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において，受託者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
三 前項第2号に規定する通知に係る事件において，受託者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(契約保証金)
第27 受託者は，契約保証金を納付した契約において，業務委託代金額の増額の変更をした場合は，増加後における総業務委託代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金額との差額に相当するものを追加契約保証金として，委託者の指示に従い，直ちに納付しなければならない。
2 受託者が契約事項を履行しなかった場合において，契約保証金を納付しているときは，当該契約保証金は，委託者に帰属するものとする。
(委託者の解除権)
第28 委託者は，受託者が次の各号のいずれかに該当する場合において，受託者に相当の期間を定めて是正を求める催告をし，その期間内にこれを是正しないときは，この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし，その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは，この限りでない。
一 業務に着手すべき期日が過ぎても業務に着手しないとき。
二 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。
三 前2号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反によりこの契約の目的を達することができないと認められるとき。
四 第30第1号の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
2 委託者は，受託者が次の各号のいずれかに該当するときは，前項の催告をすることなく，直ちにこの契約の全部を解除することができる。
一 業務の全部の履行が不能であるとき。
二 受託者がその業務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
三 業務の一部の履行が不能である場合又は受託者がその業務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において，残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
四 契約の性質又は当事者の意思表示により，特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において，受託者が履行をしないでその時期を経過したとき。
五 受託者が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受託者が個人である場合にはその者を，受託者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時業務委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ロ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
ニ 役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持，運営に協力し，若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 再委託契約又は材料の購入契約その他の契約に当たり，その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら，当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受託者が，イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約又は材料の購入契約その他の契約の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に，委託者が受託者に対して当該契約の解除を求め，受託者がこれに従わなかったとき。
六 前各号に掲げる場合のほか，受託者がその業務の履行をせず，受託者が第1項の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
3 前2項の規定によりこの契約が解除された場合においては，受託者は，業務委託代金額の10分の1に相当する額を違約金として委託者の指定する期間内に支払わなければならない。
4 前項の場合において，契約保証金の納付が行われているときは，委託者は，当該契約保証金をもって違約金に充当することができる。
第29 委託者は，業務が完了するまでの間は，第28第1項及び第2項の規定によるほか，必要があるときは，この契約を解除することができる。
2 委託者は，前項の規定によりこの契約を解除したときは，業務の履行済部分を検査のうえ，当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし，当該通知を受けたときは，当該通知を受けた業務の履行済部分に相応する業務委託代金を受託者へ支払わなければならない。
3 委託者は，第1項の規定によりこの契約を解除したことによって受託者に損害を及ぼしたときは，その損害を賠償しなければならない。
(受託者の解除権)
第30 受託者は，次の各号のいずれかに該当するときは，この契約を解除することができる。
一 委託者がこの契約に違反し，その違反により業務を完了することが不可能となったとき。
二 天災その他避けることの出来ない事由により，業務を完了することが不可能又は著しく困難となったとき。
2 第29第2項及び第3項の規定は，前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(解除に伴う措置)
第31 委託者は，この契約が解除された場合においては，業務の履行済部分を検査の上，当該検査に合格した部分の履行の通知を受けることができるものとし，当該通知を受けたときは，当該通知を受けた業務の履行済部分に相応する業務委託代金を受託者に支払わなければならない。
2 前項の場合において，検査に直接要する費用は，受託者の負担とする。
3 受託者は，この契約が解除された場合において，支給材料があるときは，第1項の履行済部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き，委託者に返還しなければならない。この場合において，当該支給材料が受託者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき，又は履行済部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 受託者は，この契約が解除された場合において，貸与品があるときは，当該貸与品を委託者に返還しなければならない。この場合において，当該貸与品が受託者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは，代品を納め，若しくは原状に復して返還し，又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
(賠償金等の徴収)
第32 受託者がこの契約に基づく賠償金，損害金又は違約金を委託者の指定する期間内に支払わないときは，委託者は，その支払わない額に委託者の指定する期間を経過した日から業務委託代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と，委託者の支払うべき業務委託代金額とを相殺し，なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には，委託者は，受託者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)
第33 この契約基準に定めのない事項は，必要に応じて委託者と受託者とが協議して定める。
